Условия поставок


Основные условия поставки товара

Дата вступления в силу: 01.06.2021г.

Дата размещения: 10.06.2021г.


1. Основные понятия

Поставщик – Закрытое акционерное общество «НКТ» (ЗАО «НКТ») ОГРН 1107746004376, ИНН 7707718085, адрес места нахождения: 127006, Москва г, Долгоруковская ул, дом № 40, строение 5 – уполномоченный дилер, осуществляющий продажу Товара на основании соответствующего договора с производителем, в том числе дистанционным способом посредством Сайта с использованием сети Интернет. 

Покупатель - юридическое лицо, размещающее Заказы на Сайте, либо указанное в качестве получателя Товара, акцептировавшее данные Условия и имеющее намерение оформить или оформляющее Заказ на Товар, представленный на Сайте. Соглашаясь с условиями оферты, Покупатель подтверждает, что он является дееспособным представителем действующей компании, имеющим необходимые полномочия для действий от имени юридического лица. 

Заказ - должным образом оформленный запрос Покупателя посредством настоящего Сайта и/или обращения по контактным телефонам на покупку и доставку Товара, представленного на Сайте. 

Товар - объект соглашения Поставщика и Покупателя, представляющий из себя товарно-материальную продукцию, ассортимент которой представлен на Сайте. 

2. Общие положения

2.1. Настоящие Условия поставки товара (далее Договор) являются публичной офертой в соответствии со ст. 426, 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Настоящий Договор является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.3. Покупатель вправе заключить Договор поставки с Поставщиком исключительно путем присоединения к условиям настоящего Договора.

2.4. Условия Договора постоянно размещены на официальном сайте Поставщика «nkt.ru» — раздел «Юридическая информация».

2.5. Отношения между Покупателем и Поставщиком с момента Акцепта Покупателя Договора регулируются:

  • Настоящим Договором;

  • Гражданским кодексом Российской Федерации;

  • Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»


2.6. Все информационные материалы о Товарах, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках Товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к Поставщику по номеру телефона +7 (495) 787-05-50

3. Предмет договора

3.1. Поставщик принимает, надлежащим образом, оформленный Покупателем Заказ к исполнению после предоставления Покупателем всех необходимых данных для отгрузки и доставки товара транспортными компаниями.

3.2. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить его согласно настоящим Условиям.

3.3. В процессе обсуждения Заказа по телефону существенные условия договора поставки Товара могут быть измены Покупателем по согласованию с Поставщиком (включая, но не ограничиваясь: метод, способ, сроки доставки, перечень Товаров, общая стоимость Заказа в соответствии с согласованными изменениями).

3.4. Покупатель обязуется предоставить при оформлении Заказа все необходимые данные, позволяющие точно и однозначно идентифицировать Покупателя и исполнить все обязательства Поставщика перед Покупателем в связи с оформленным и подтвержденным Заказом.

3.5. Покупатель обязуется обеспечить точность, актуальность, достоверность и корректность всех предоставляемых им данных.


4. Порядок оформления заказа

Заказы принимаются Продавцом через систему принятия Заказов, интегрированную в Сайт Поставщика, а также по указанным контактным телефонам в разделе «Контакты».

4.1. После получения Заказа Поставщик оформляет его в зависимости от выбранного Покупателем способа оформления Заказа:

По Счет-оферте: Покупателю выставляется Счет оферта (далее по тексту  Счет).  

После оформления Заказа Поставщик направляет Покупателю Счет, который подтверждает приемку заказа, содержит спецификацию (предмет счета), срок поставки, условия поставки, условия оплаты. 

Полная или частичная авансовая оплата Счета означает согласие Покупателя со всеми условиями, указанными в Счете.

По Договору поставки: Поставка товара осуществляется по Договору и конкретной Спецификации, которая  оформляется как Приложение к Договору и подписывается Поставщиком и Покупателем.

Спецификация содержит конкретные условия данной поставки товара - срок поставки, условия поставки, условия оплаты. 

4.2. При заказе кабельной продукции в Счете (при оформлении заказа без заключения Договора)/ Спецификации (при оформлении заказа с заключением Договора) количество кабеля является предварительным. Количество кабеля в отгрузочных документах (накладной) может отличаться от заказанного на 10% в сторону увеличения или уменьшения. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по фактическому количеству отгруженного кабеля.

4.3. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от приобретения Товара в любой момент до оплаты Товара, поставив в известность Продавца по электронной почте: sales@nkt.ru, а также по контактному телефону, сообщив номер Счета или Договора поставки.


5. Порядок расчетов и оплаты товара

5.1. Цены на Товар устанавливаются в иностранной валюте в зависимости от прайс-листа Поставщика на конкретную группу товаров. 

5.2. Оплата Заказа осуществляется в рублях РФ в безналичном порядке в виде 100% предоплаты оформленного Заказа. Другие варианты оплаты могут быть согласованы с Покупателем в индивидуальном порядке. 

5.3. Если стоимость Товара установлена в иностранной валюте, то оплата поставки производится по курсу, согласованному Покупателем и Поставщиком в Счете на поставку или Приложении к Договору поставки (в зависимости от выбранного Покупателем способа оформления Заказа).

5.4. Условиями поставки предусмотрены следующие варианты привязки к курсу иностранной валюты: а) конкретный фиксированный курс пересчета; б) курс ЦБ РФ на дату оплаты; в) курс ЦБ РФ на дату отгрузки.

5.5. При условии увеличения курсовой разницы ЦБ более чем на 5% между датой выставления и датой оплаты счета, Поставщик имеет право требовать от Покупателя доплату по Счету соразмерно возникшей курсовой разнице.

5.6. Моментом исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.


6. Доставка и передача товара

Условиями поставки предусмотрены способы доставки Товара на следующих условиях: «Самовывоз со склада Поставщика»/ «Доставка до адреса Покупателя за счет Поставщика» / «Доставка до адреса Покупателя за счет Покупателя». 

Способ доставки согласовывается Покупателем и Поставщиком в Счете на поставку или Спецификации к Договору поставки (в зависимости от выбранного Покупателем способа оформления Заказа).

6.1. В случае, если Заказом определены условия поставки «Самовывоз Покупателем со склада Поставщика», Покупатель обязан самостоятельно или через уполномоченных перевозчиков получить Товар  на складе Поставщика по  адресу: г. Москва  111024, г. Москва, 2-ая Кабельная ул., д.2, стр.18. Покупатель самостоятельно заключает договор с перевозчиком. 

Право собственности, риск повреждения или случайной гибели Товара переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю (Представителю Покупателя) на складе Поставщика. Покупатель должен нести ответственность за страхование любых перевозок. Любые претензии к перевозчику или страховой компании предъявляет Покупатель.

Датой поставки Товара, поставляемого на условиях «самовывоз Покупателем со склада Поставщика», считается дата, передачи Товара Покупателю, Представителю Покупателя или перевозчику Покупателя на складе Продавца.

6.2. В случае если Заказом определены условия  поставки «Доставка до адреса Покупателя за счет Покупателя»,  доставка Товара оплачивается Покупателем отдельно сверх цены приобретаемого Товара на основании выставленного отдельного счета или включением стоимости соответствующей доставки в стоимость Товара. Если доставка Товара выделена отдельной строкой в Счете, то факт подтверждения оказанной услуги по доставке товара подтверждается актом об оказании услуг. 

Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю на складе Покупателя в момент передачи Товара Покупателю (Представителю Покупателя) Перевозчиком Поставщика и подписание Товаросопроводительной документации.

Датой поставки Товара, поставляемого на условиях «Доставка до склада Покупателя за   счет Покупателя», считается дата передачи Товара на складе Покупателя перевозчиком Поставщика Покупателю (Представителю Покупателя).

6.3. В случае если Заказом определены условия  поставки «Доставка до адреса Покупателя за счет Поставщика»,  доставка Товара осуществляется Поставщиком. Затраты Поставщика на доставку включены в стоимость Товара. 

Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю на складе Покупателя в момент передачи Товара Перевозчиком Поставщика Покупателю (Представителю Покупателя) и подписания Товаросопроводительной документации. 

Датой поставки Товара, поставляемого на условиях «доставка до склада Покупателя за счет Поставщика», считается дата передачи Товара перевозчиком Поставщика Покупателю (Представителю Покупателя) на складе Поставщика.

6.4. Поставщик вправе для исполнения услуги по доставке товара до Покупателя привлекать по своему усмотрению третьих лиц.


7. Сроки поставки

7.1. В Счете Заказа Поставщик указывает предварительный срок поставки Товара. Если фактический срок поставки будет отличаться от предварительного, то Поставщик обязан уведомить Покупателя в течение 7-10 дней с даты получения предоплаты от Покупателя. 

7.2. Предварительный срок  Поставки  может быть изменен Поставщиком по своему усмотрению, если оплата аванса Покупателем произведена несвоевременно. 

7.3. Поставщик вправе изменить сроки поставки по текущему Заказу, если за Покупателем имеются задолженности по предыдущим Заказам.

7.4. Срок поставки Заказа считается выполненным в момент информирования Поставщиком Покупателя о готовности к отгрузке Товара Покупателю.



8. Осмотр и приемка продукции и услуг

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в течение 5 (пяти) дней с момента поставки, если иной срок не согласован в Счете оферте/Спецификации/Заказе. При обнаружении Покупателем несоответствия Товара  условиям Договора Покупатель не позднее  последнего дня окончания срока приемки Товара письменно уведомляет об этом Поставщика по электронной почте: sales@nkt.ru.  В противном случае, весь Товар, включая частичные поставки, считается принятыми Покупателем. Будучи уведомленным, о дефектах в соответствии с договором, Поставщик устраняет их в разумный срок, а Покупатель обязан предоставить ему эту возможность. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока Товара.

9. Гарантия и ответственность за дефекты

9.1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев. Он начинается с даты товарной накладной (Торг-12)/УПД. Если отгрузка задерживается не по вине Поставщика, то гарантийный срок заканчивается не позже, чем через 13 месяцев с даты уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке. Для замененных или отремонтированных частей гарантийный период заканчивается после истечения начального гарантийного периода в 12 месяцев.

Гарантийный срок заканчивается преждевременно, если Покупатель или третья сторона осуществляет ненадлежащие изменения или ремонт, или если Покупатель, в случае обнаружения дефекта, не предпринял незамедлительно все шаги для уменьшения ущерба и не предоставил Поставщику возможность устранения такового дефекта.

9.2. Из гарантии и ответственности Поставщика исключаются все недостатки, происхождение которых не может быть объяснено плохим материалом, ошибочной конструкцией или низким качеством изготовления, например, неисправности в результате нормального износа,  электрической перегрузки, загрязнения окружающей среды, электромагнитных воздействий, ненадлежащего технического обслуживания, несоблюдения инструкции по эксплуатации, чрезмерной нагрузки, использования не подходящих материалов, химического и электролитического воздействия или в результате других причин, не контролируемых Поставщиком.

9.3. При обращении Покупателя к Поставщику с претензией к качеству товара в гарантийный период, Покупатель обязан предоставить документы, подтверждающие приобретение Товара у Поставщика. 

9.4. Доставка бракованного Товара в гарантийный срок до адреса Поставщика осуществляется за счет и риск Покупателя, а обратно - за счет и риск Поставщика.

9.5. Вне гарантийного периода или за рамками гарантии ремонт или замена осуществляются  на возмездной основе.

9.6. Гарантия не распространяется на расходные материалы

9.7. При получении письменного запроса, Поставщик в разумный срок принимает решение о замене либо починке любой части Товара, которая до истечения гарантийного периода оказалась дефектной,  вследствие плохого материала, ошибочной конструкции или низкого качества изготовления. Замененные части переходят в собственность Поставщика. 

9.8. Для Товара, необходимого Покупателю от субпоставщиков, Поставщик несет ответственность по гарантии на основании договора с таким субпоставщиком.

9.9. Относительно любого дефектного материала, конструкции или дефектов производства, так же как возможного отказа Продукции, Покупатель не имеет прав на какие-либо требования, кроме определенных  действующим ГК РФ. 


10. Претензии и штрафные санкции

10.1. Возврат отгруженной Продукции, за исключением случаев обнаружения дефектов, осуществляется только с согласия Поставщика. 

10.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара Поставщика имеет право требовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, всего не более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа.. Поставщик имеет право приостановить выполнения обязательств по настоящему Договору до полного выполнения Покупателем условий оплаты согласно Договору.

10.3. В случае нарушения сроков Поставки Товара по настоящему договору Покупатель имеет право требовать от Поставщика выплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы недопоставленной Продукции за каждый день просрочки, всего не более 10% от суммы недопоставленной Продукции.

10.4. Оплата любой неустойки по настоящему Договору производится Сторонами только на основании отдельного письменного требования одной из Сторон. Стороны имеет право по своему усмотрению направить такое требование или отказаться от получения неустойки.


11. Споры

11.1. В случае возникновения между Поставщиком и Покупателем (Далее «Стороны») любых споров или разногласий, связанных с выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров.

11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Aрбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


12. Прочие условия

12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязанности по выполнению своих обязательств без письменного согласия другой Стороны.

12.2. При возникновении расхождений между текстом в Договоре поставки и текстом настоящего Договора , размещенного на сайте Поставщика – применяются положения Договора поставки. 

12.3. Документы, подписанные Сторонами и переданные путем обмена по электронной связи, имеют юридическую силу и принимаются Сторонами к исполнению.  При этом Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней направить другой стороне подлинники указанных документов с приложением заверенной копии доверенности представителей сторон по почте. Сторона, не получившая оригинал документа, вправе приостановить исполнение Договора. 

12.4. Первичные учетные бухгалтерские или иные документы, оформляемые в рамках настоящего Договора, могут составляться как на бумажном носителе так и в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – «ЭП») сторон.

Электронный документ, подписанный данной ЭП, признается равнозначным бумажному документу с собственноручной подписью, скрепленный печатью. Взаимоотношения сторон, связанные с оформлением электронного документа регламентируются нормами Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, приказами Министерства финансов России и Федеральной налоговой службы России, в редакциях, действующих в момент обмена соответствующим ЭД.

12.5. Безусловным акцептом перехода сторон на электронный документооборот является направление и принятие сторонами приглашения к обмену электронными документами в используемой системе ЭДО.

12.6. В целях осуществления электронного документооборота Стороны обязаны самостоятельно получать сертификаты ключей проверки ЭП в аккредитованном удостоверяющем центре в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и обеспечивать наличие действующих сертификатов в течение всего срока действия настоящего Договора.

12.7. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лица и заверенные печатью организации.

12.8. В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, такая Сторона обязана известить другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования электронного документооборота.

 

Заказать обратный звонок